最新承攬合同15篇
隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高,很多場(chǎng)合都離不了合同,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的最新承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

最新承攬合同1
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的'損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________ 承攬方:________________________
代表人:________________________ 代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
最新承攬合同2
發(fā)包人:______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人:______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
3.工程范圍:室內(nèi)裝修(見(jiàn)預(yù)算清單)
4.工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承包(參見(jiàn)附件清單,部分地、墻磚未在預(yù)算內(nèi))
5.工程造價(jià):
(1)工程預(yù)算總造價(jià)為¥______元,大寫人民幣:______元整。
。2)本工程總造價(jià)依據(jù)工程設(shè)計(jì)施工圖紙及設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證。
第二條:工程期限
1、經(jīng)甲、乙雙方商定:本工程合同工期為30天(日歷),具體開(kāi)竣工時(shí)間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準(zhǔn)。
2、本工程在施工過(guò)程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任:
。1)開(kāi)工前甲方協(xié)商各方面的關(guān)系,辦妥進(jìn)場(chǎng)手續(xù),甲方承擔(dān)進(jìn)場(chǎng)手續(xù)費(fèi)用。
(2)組織好設(shè)計(jì)交底及圖紙核對(duì)會(huì)審工作。
。3)委托白建華為甲方代表,實(shí)行工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)理,代表甲方處理工程日常事宜。
。4)做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng),落實(shí)建設(shè)資金,按期撥付工程預(yù)付款,辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證,竣工驗(yàn)收。
2.乙方責(zé)任:
。1)開(kāi)工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)資料,編制施工圖預(yù)算和施工組織計(jì)劃,制定施工總計(jì)劃進(jìn)度。
。2)做好施工準(zhǔn)備工作,組織好人員及材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、采購(gòu)、供應(yīng)和管理。
。3)嚴(yán)格按施工圖與說(shuō)明書施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付,并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負(fù)責(zé),并承擔(dān)費(fèi)用。
第四條:工程價(jià)款及支付
1.本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2.由物業(yè)收取的'管理配合、裝修押金等相關(guān)費(fèi)用,由甲方支付。
3.支付采取按工程進(jìn)度分段付款方式。
。1)水電等隱蔽工程完工時(shí)付合同價(jià)______%,計(jì)¥______元(______元整);
。2)木工及隔斷工程完工時(shí)付合同價(jià)______%,計(jì)¥______元(______元整);
(3)工程完工并通過(guò)甲方驗(yàn)收合格后,付合同價(jià)______%,計(jì)¥______(______元整);
(4)留5%質(zhì)保金在驗(yàn)收合格半年后,無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性付清。
工程變更項(xiàng)目款項(xiàng)于雙方確認(rèn),付完此款項(xiàng)方可施工增加工程。
第五條:施工質(zhì)量與設(shè)計(jì)變更
1.堅(jiān)持按圖施工,發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理,乙方應(yīng)通知甲方后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)發(fā)出變更設(shè)計(jì)文件。
2.遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容,乙方應(yīng)通知甲方共同驗(yàn)收。
第六條:工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗(yàn)收。
2.甲方應(yīng)在接到驗(yàn)收通知組織驗(yàn)收并在驗(yàn)收后出具工程驗(yàn)收證明。
3.工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用,應(yīng)視為甲方已確認(rèn)工程合格,若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方于工程竣工后,提供一年的免費(fèi)維修服務(wù),但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產(chǎn)、文明施工
1.乙方必須認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度,做好安全生產(chǎn)、文明施工,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責(zé)任和費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。與甲方無(wú)關(guān)。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價(jià)的千分之______進(jìn)行處罰,工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約,由違約方承擔(dān)合同價(jià)的______%的違約金。
2.甲方拖延結(jié)算及付款,按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時(shí)協(xié)商增補(bǔ)條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗(yàn)收交付后保修期滿,工程價(jià)款結(jié)清自動(dòng)終止。
4.本合同有效附件。
。ㄒ唬┮曳教峁┢矫鎴D紙;
。ǘ┕こ填A(yù)算書;
甲方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
乙方(蓋章):
代理人:
______年______月______日
最新承攬合同3
定作方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承攬方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
供料方(以下簡(jiǎn)稱丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購(gòu)。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項(xiàng)目名稱:
二、施工地點(diǎn):
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項(xiàng),擁有制品所有權(quán)。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個(gè)工作日。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項(xiàng)。
2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備施工條件。
3、施工過(guò)程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。
4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識(shí)的所有審批工作。
八、丙方工作
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的',如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),甲乙丙三方再次協(xié)商定價(jià)。
2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報(bào)廢的費(fèi)用、質(zhì)量問(wèn)題所造成的乙方交貨不及時(shí)承擔(dān)責(zé)任等。
九、驗(yàn)收:
1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說(shuō)明驗(yàn)收(效果圖僅作為視覺(jué)參考,不做為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))。
3、項(xiàng)目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗(yàn)收單,由甲乙雙方進(jìn)行驗(yàn)收。
4、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)質(zhì)量如有意見(jiàn),須在驗(yàn)收單中說(shuō)明,經(jīng)雙方現(xiàn)場(chǎng)勘察,確有質(zhì)量問(wèn)題的,乙方進(jìn)行后期整改。
5、工程驗(yàn)收單支付甲方時(shí),甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗(yàn)收單三日內(nèi),甲方無(wú)意見(jiàn)說(shuō)明或無(wú)任何書面意見(jiàn),視為驗(yàn)收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方在12小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制品檢修,通報(bào)維修情況。24小時(shí)內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責(zé)任:
1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。
2、施工過(guò)程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失,乙方承擔(dān)完全責(zé)任。
3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責(zé)任。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時(shí),以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。
十三、違約責(zé)任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內(nèi)完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項(xiàng),逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔(dān)所有責(zé)任。
4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),乙方擁有制品所有權(quán)。
5、如一方未經(jīng)對(duì)方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發(fā)生糾紛時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)可向朝陽(yáng)法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營(yíng)執(zhí)照(加蓋公章)
2、工程項(xiàng)目預(yù)算,施工圖及效果圖。
十四、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭(zhēng)議和解決均適應(yīng)中國(guó)法律。
2、附件及補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十五、其他
本合同若有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國(guó)合同法》及其解釋的規(guī)定。
。ㄒ韵聼o(wú)正文)
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
_________年____月____日
最新承攬合同4
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下:
第一條:施工項(xiàng)目名稱.施工內(nèi)容施工地點(diǎn)施工期限:_____年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條施工機(jī)械及工程款計(jì)算與支付
一、機(jī)械設(shè)備:序號(hào)_____、機(jī)械名稱、規(guī)格_____、型號(hào)、數(shù)量_____(臺(tái))。
二、工程款計(jì)價(jià)方式:累計(jì)簽發(fā)的時(shí)間,按累計(jì)時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計(jì)算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價(jià)為:用挖斗___元/小時(shí),用破碎_(kāi)__元/小時(shí)。
三、工程款計(jì)算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當(dāng)次臺(tái)班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場(chǎng)代表向乙方出具《機(jī)械工作時(shí)間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù),
2、機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計(jì)量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺(tái)班時(shí)間,超過(guò)10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時(shí)間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認(rèn)可其量。
三、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項(xiàng)按現(xiàn)場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款,完成工程進(jìn)度______%時(shí),甲方按挖機(jī)總工時(shí)的______%支付乙方款項(xiàng),完成工程進(jìn)度______%,甲方按按挖機(jī)總工時(shí)的______%支付乙方款項(xiàng),余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí),應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理
一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn),按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)、檢測(cè)合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外,其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料,滿足施工項(xiàng)目受檢需要。
五、因故障造成機(jī)械無(wú)法正常運(yùn)行,乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)組織搶險(xiǎn),防止事態(tài)擴(kuò)大,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并報(bào)告甲方和有關(guān)部門,聽(tīng)候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān):
1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場(chǎng)安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)按照該項(xiàng)目的施工進(jìn)度和管理要求對(duì)乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排,包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場(chǎng),乙方無(wú)條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無(wú)法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號(hào)、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無(wú)理由,無(wú)條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障,承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條違約責(zé)任
任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對(duì)方造成損失的.,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí),每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬(wàn)分之______向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí),乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號(hào)和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時(shí)履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無(wú)法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金______元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過(guò)5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項(xiàng)、第六項(xiàng)的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、除本條前三項(xiàng)約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項(xiàng)目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無(wú)法正常施工時(shí),甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
第六條不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對(duì)方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第七條解決爭(zhēng)議的方式
本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè),一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說(shuō)明外,以文件生成時(shí)間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新承攬合同5
合同編號(hào):_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限
項(xiàng)目名稱及內(nèi)容:
計(jì)量單位:
數(shù)量:
工作量(工時(shí)):
報(bào)酬:
交付期限:
單價(jià):
金額:
合計(jì)人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:___________________________
第五條承攬人使用的.材料由________________人提供。材料的檢驗(yàn)方法:______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:______________________________
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項(xiàng):________________________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:
電話:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
郵政編碼:
承攬人
承攬人(章):
鑒(公)證意見(jiàn):
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
經(jīng)辦人:
______年______月______日
監(jiān)制部門:____________印制單位:___________
最新承攬合同6
簽訂合同單位:______(以下簡(jiǎn)稱甲乙方)
簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定:
2.交貨辦法:
(1)交貨地點(diǎn):_________
(2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗(yàn)收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
5.附則:
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以______罰金賠償對(duì)方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運(yùn)達(dá)站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人:(簽字蓋章) 乙及代表人:(簽字蓋章) 開(kāi)戶銀行:________開(kāi)戶銀行:_______ 帳號(hào):__________帳號(hào):_________ 電話:__________電話:_________ 簽訂日期:____年__月__日
最新承攬合同7
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工____________________________________的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
。1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。2.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供
。1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方______元(即總價(jià)款的______%),在加工量達(dá)到%,定作方付給承攬方______元(即總價(jià)款的______%),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方______元(即總價(jià)款的______%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
。1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為_(kāi)_________________,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
。1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金______元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的______%(______%的幅度)或酬金總額的______%(______%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的'損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照____________銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之______償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式______份,交______(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________(蓋章)承攬方:____________(蓋章)
代表人:____________(蓋章)代表人:____________(蓋章)
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
開(kāi)戶銀行:____________開(kāi)戶銀行:____________
帳號(hào):____________帳號(hào):____________
______年______月______日訂
最新承攬合同8
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。 3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。 3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條
交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照
中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的`損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條
不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日
最新承攬合同9
簽訂時(shí)間:年 月 日 合同編號(hào):
乙方(供方): 第一條 采購(gòu)清單:
甲方(需方): 中鐵九局集團(tuán)第七工程有限公司
第二條 供貨時(shí)間:供貨時(shí)間以甲方通知時(shí)間為準(zhǔn)。 第三條 調(diào)價(jià)方法: 合同簽訂單價(jià)為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情,作為基準(zhǔn)價(jià)格。貨到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價(jià)格為準(zhǔn),幅度超過(guò)±100元時(shí)進(jìn)行調(diào)價(jià),按基準(zhǔn)價(jià)±100元結(jié)算,幅度不超過(guò)時(shí)按簽訂價(jià)結(jié)算。
第四條 到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)雜費(fèi)及其他費(fèi)用約定:甲方 施工現(xiàn)場(chǎng)。汽車運(yùn)輸,確定運(yùn)費(fèi)為/噸。 第五條 隨貨物必備品: 乙方隨車帶此批貨物對(duì)應(yīng)的有效材質(zhì)單。
第六條 計(jì)算方法:鋼筋依據(jù)理論值換算計(jì)重;盤圓依據(jù)過(guò)磅檢斤計(jì)重。
第七條 包裝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)綁扎。驗(yàn)收貨物做到無(wú)彎曲,無(wú)銹蝕。試驗(yàn)結(jié)果以甲方試驗(yàn)室復(fù)檢報(bào)告為準(zhǔn),不合格品乙方無(wú)條件退場(chǎng)。
第八條 結(jié)算方式: 第九條 本合同解除的條件:貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無(wú)問(wèn)題,貨款全額支付無(wú)拖欠時(shí),本合同自動(dòng)解除。
第十條 違約責(zé)任和雙方義務(wù):
乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其它要求履行交貨義務(wù),承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進(jìn)行對(duì)賬并簽認(rèn),乙方按對(duì)賬結(jié)果開(kāi)據(jù)合法有效發(fā)票。
第十一條 合同爭(zhēng)議的`解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由沈陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院裁決。
第十二條 本合同一式肆份,甲方叁份乙方壹份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項(xiàng):
本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量,供貨與結(jié)算按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需用量為準(zhǔn),如超出合同簽訂數(shù)量的10%時(shí)雙方需另附補(bǔ)充協(xié)議。
最新承攬合同10
發(fā)包單位(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包單位(以下簡(jiǎn)稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時(shí)代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責(zé)任,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及其相關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合本工程的實(shí)際情況,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質(zhì)
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊(cè)和相關(guān)行政機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn),并持有合法有效之營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時(shí),向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復(fù)印件以供檢驗(yàn)。復(fù)印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi),上述資質(zhì)證明文件如有變更,乙方應(yīng)在變更之日起五個(gè)工作日內(nèi)向甲方交驗(yàn)變更后的資質(zhì)證明文件原件和復(fù)印件。
4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實(shí)性與合法性。如乙方以偽造、變?cè)旆绞教峤幌嚓P(guān)資質(zhì)證明的,應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任,同時(shí)甲方有權(quán)拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:____________工程
2、工程地點(diǎn):
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標(biāo)高控制,勞動(dòng)力及技術(shù)裝備的組織,土石方的開(kāi)挖、運(yùn)輸(含淤泥)及所需機(jī)械設(shè)施設(shè)備,地表清障(青苗費(fèi)),場(chǎng)內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護(hù)隔離設(shè)施,工程資料的'編制,現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工措施,土石方開(kāi)挖、運(yùn)輸施工臨時(shí)道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設(shè)備、設(shè)施,臨時(shí)用水用電,為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度而作的協(xié)調(diào),開(kāi)挖土石方及臨時(shí)道路開(kāi)口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時(shí)道路及沖洗池乙方施工完后無(wú)償提供給甲方使用。
四、合同工期
開(kāi)工日期:______年______月______日;竣工日期:______年______月______日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天,每拖延壹天按______元/天處罰。
五、合同價(jià)款
本合同采用單價(jià)包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)(含機(jī)械設(shè)備等的進(jìn)、出場(chǎng)費(fèi))、管理費(fèi)、行管罰款、保險(xiǎn)費(fèi)(含第三者責(zé)任險(xiǎn))、交驗(yàn)前成品保護(hù)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金、工程周邊社會(huì)關(guān)系協(xié)調(diào)費(fèi)等全部費(fèi)用組成,如挖土過(guò)程中有淤泥其單價(jià)為:______元/m;無(wú)淤泥其單價(jià)為:______元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
2、如需加班施工所需費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3、工程方量按實(shí)際收方結(jié)算。
六、工程結(jié)算
1、乙方按工程進(jìn)度在每月30日前將已完工程量及價(jià)款報(bào)甲方審核,甲方審核確認(rèn)后支付已完工程價(jià)款的______%;
2、工程完工驗(yàn)收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際收方工程量辦理結(jié)算,結(jié)算完畢,移交結(jié)算資料后,一次性付至結(jié)算金額的______%,剩余尾款在工程完工驗(yàn)收合格后兩個(gè)月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時(shí)須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求
本工程嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等進(jìn)行施工和驗(yàn)收。同時(shí),本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗(yàn)收標(biāo)高與設(shè)計(jì)標(biāo)高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機(jī)夯實(shí)(如需做護(hù)壁噴錨等由甲方負(fù)責(zé),乙方配合)。如驗(yàn)收不合格,所產(chǎn)生的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
2、進(jìn)場(chǎng)施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險(xiǎn)費(fèi)(含第三者責(zé)任險(xiǎn))交繳憑據(jù)及質(zhì)量進(jìn)度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負(fù)責(zé)施工及其人工費(fèi)。
4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全施工規(guī)范進(jìn)行施工,采取嚴(yán)格有效的安全防護(hù)措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任及賠償。如對(duì)甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價(jià)款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金______萬(wàn),合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無(wú)效。(履約保證金無(wú)息退還,退還方式:按總工期70天計(jì)算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時(shí)工程量須完成總工程量的三分之______,否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時(shí)一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場(chǎng)或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場(chǎng),工程款結(jié)算按已完工程量的______%計(jì)算。
十一、違約責(zé)任
本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包,若甲方核實(shí)乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為,甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無(wú)條件退場(chǎng),并承擔(dān)該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場(chǎng)遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價(jià)款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗(yàn)結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新承攬合同11
甲方:
乙方:
簽訂合同單位:____________(以下簡(jiǎn)稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定
產(chǎn)品名稱:
型號(hào)規(guī)模:
單位:
數(shù)量單價(jià)(元):
總價(jià)金額:_______萬(wàn)_______千_______百_______十_______元_______角_______分合計(jì)人民幣:______________(大寫)
交貨日期及數(shù)量:
2.交貨辦法
(1)交貨地點(diǎn):_______________________________________________________
。2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗(yàn)收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
5.附則
。1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對(duì)方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
。4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
。5)貨物運(yùn)達(dá)站____________________________
。6)收貨人________________________________
。7)合同糾紛的處理________________________甲及代表人:(簽字蓋章)______乙及代表人:(簽字蓋章)________
開(kāi)戶銀行:____________________開(kāi)戶銀行:______________________
帳號(hào):________________________帳號(hào):__________________________
電話:________________________電話:__________________________
簽訂日期:______年____月____日
最新承攬合同12
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項(xiàng)目:
二、建筑面積:按實(shí)際板面計(jì)算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積,每平方米______元人民幣大寫______元整,其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的`使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
最新承攬合同13
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬人):_________產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著誠(chéng)實(shí)信用的原則,現(xiàn)就甲方委托乙方承攬_________________________工業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目名稱及服務(wù)內(nèi)容
1、________工業(yè)設(shè)計(jì)
2、服務(wù)內(nèi)容包括:__________________________________;
。1)外觀造型設(shè)計(jì);
。2)彩色及絲印等設(shè)計(jì);
。3)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
(4)手板、模具加工及生產(chǎn)樣機(jī)制造過(guò)程的跟進(jìn)和質(zhì)量控制。
二、設(shè)計(jì)要求及項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度
1、設(shè)計(jì)要就按雙方溝通后簽署的技術(shù)文件;
2、項(xiàng)目各個(gè)階段工作完成時(shí)間,參照《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)度表》;
3、工作時(shí)間不包含周日、周六下午及國(guó)家法定節(jié)假日(如五一、十一、春節(jié)等),不包含甲方評(píng)審和確認(rèn)時(shí)間。
4、乙方全新設(shè)計(jì)項(xiàng)目以收到甲方填寫好的《設(shè)計(jì)需求表》和冰果甲方書面確認(rèn)的硬件資料之日開(kāi)始算起,硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構(gòu)成、所有硬件的3D文件,相關(guān)借口及附件的規(guī)格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執(zhí)行過(guò)程中,前一階段的成果得到甲方書面確認(rèn)后,乙方才會(huì)安排項(xiàng)目下一階段的工作。
5、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)度表》中的外觀設(shè)計(jì)時(shí)間為乙方第一次提交ID方案的時(shí)間,如第一次提交方案未獲得甲方確認(rèn)火災(zāi)設(shè)計(jì)過(guò)程中,由于機(jī)房變更硬件或者設(shè)計(jì)要求等,則項(xiàng)目進(jìn)度順延,新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)雙方協(xié)商確定。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說(shuō)明文而建、絲印文件;
2、提交三位結(jié)構(gòu)電子文件,加工分類表、二維結(jié)構(gòu)電子圖及圖紙文件(只標(biāo)注重要的檢驗(yàn)尺寸,以及開(kāi)模所需要的必要尺寸)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的.情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
3、提交整機(jī)裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項(xiàng)目費(fèi)用及付款方式
本協(xié)議所涉及的項(xiàng)目費(fèi)用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費(fèi)用只包括合同條款第一項(xiàng),第二款的服務(wù)內(nèi)容,提交第3項(xiàng)的成果形式。其他費(fèi)用如:手板、模具的加工及調(diào)色費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。項(xiàng)目費(fèi)用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時(shí),甲方支付項(xiàng)目費(fèi)用的______%(人民幣_(tái)______元),作為預(yù)付款。
2、外觀造型效果圖通過(guò)甲方評(píng)審后三日內(nèi),甲方再支付項(xiàng)目費(fèi)用的______%(人民幣_(tái)______元)。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成,甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)用的______%(人民幣_(tái)______元);款項(xiàng)到賬一個(gè)工作日內(nèi),乙方向甲方提交全套正式開(kāi)模文件。
4、模具驗(yàn)收或試產(chǎn)________后三日內(nèi),支付余款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過(guò)一款以上,并獲得其知識(shí)產(chǎn)權(quán),甲方須就多選的每個(gè)方案支付設(shè)計(jì)費(fèi)用________元,付費(fèi)方式為:外觀設(shè)計(jì)去人付______%,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成,提交所有設(shè)計(jì)后一日內(nèi),甲方再支付設(shè)計(jì)費(fèi)用的_____%;模具驗(yàn)收量產(chǎn)______付余款。
五、雙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方為甲方安排專人負(fù)責(zé)造型、結(jié)構(gòu)、模具跟進(jìn)三個(gè)階段,項(xiàng)目啟動(dòng)后向甲方提供項(xiàng)目組成員名單及聯(lián)系方式。
2、乙方按約定按時(shí)向甲方角度設(shè)計(jì)方案及其他工作成功,并接受甲方對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督檢查。
3、甲方應(yīng)確認(rèn)設(shè)計(jì)要求,提供基本的實(shí)際資料,并對(duì)前期的設(shè)計(jì)舒服進(jìn)行書面確認(rèn)。
4、甲方有義務(wù)在乙方設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)過(guò)程中提供必要的配合,并對(duì)乙方提交的設(shè)計(jì)方案及其他工作成果進(jìn)行審定,對(duì)每一階段的成果給予書面確認(rèn)。
5、甲方應(yīng)能理解設(shè)計(jì)的復(fù)雜性,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中可能的設(shè)計(jì)局部或細(xì)節(jié)調(diào)整和因此帶來(lái)的模具調(diào)整給予支持。
6、甲方應(yīng)按照本合同規(guī)定,按時(shí)向乙方支付費(fèi)用。
六、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
1、甲方應(yīng)對(duì)其選用的方案所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)承擔(dān)全部責(zé)任。乙方對(duì)俺甲方要求而在設(shè)計(jì)中選用的方案(包括外觀方案和應(yīng)客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見(jiàn)等不承認(rèn)可能涉嫌侵權(quán)的責(zé)任或者連帶責(zé)任;
2、除以執(zhí)行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括專利權(quán)、商標(biāo)和本次設(shè)計(jì)成果);
3、乙方保證所提供的設(shè)計(jì)成果是自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的,并保證其設(shè)計(jì)成果不侵犯第三人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利;
4、本協(xié)議中乙方受甲方委托設(shè)計(jì)所陳勝并最終由甲方確認(rèn)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及包括專利權(quán)在內(nèi)的其他相關(guān)所有權(quán)利在項(xiàng)目費(fèi)用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務(wù)
1、合同履行期間,乙方對(duì)甲方提供的所有設(shè)計(jì)信息、商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù),對(duì)甲方選定的圖紙、方案應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術(shù)信息;
2、甲乙方對(duì)雙方之間的合作成果,本洗衣的內(nèi)容以及本協(xié)議的存在富有保密義務(wù),未經(jīng)對(duì)方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務(wù)的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責(zé)任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方;合同預(yù)付款不退回;如乙方提交造型設(shè)計(jì)方案,機(jī)房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續(xù)提供造型方案供甲方評(píng)審,延長(zhǎng)的時(shí)間是合同協(xié)議的無(wú)責(zé)任時(shí)間;
2、乙方未履行保密義務(wù)而使第三人直系上述技術(shù)信息和商業(yè)秘密,甲方有權(quán)利解除合同,并有權(quán)要求乙方承擔(dān)甲方所遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失;
3、如甲方未根據(jù)合同按時(shí)履行支付階段設(shè)計(jì)費(fèi)用的義務(wù),乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過(guò)協(xié)商重新安排后續(xù)工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔(dān);
4、因甲方的元嬰導(dǎo)致本協(xié)議所議項(xiàng)目取消或者計(jì)劃改變,乙方有權(quán)要求甲方支付已完成階段的各種費(fèi)用。
九、項(xiàng)目合作過(guò)程中,雙方往來(lái)的技術(shù)文件,在相應(yīng)責(zé)任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內(nèi),雙反怪不得直接或者間接聘用對(duì)方任何職員,并且不得勸說(shuō)或者誘使他們終止與對(duì)方的雇傭關(guān)系,如有違反本限制,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償相當(dāng)于此雇員在違反此規(guī)定錢12個(gè)月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項(xiàng)目結(jié)束后,乙方開(kāi)具收款收據(jù)給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
最新承攬合同14
承攬合同
合同編號(hào):
定做人:簽訂地點(diǎn):
承攬人: 簽訂時(shí)間: 年 月 日
第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________
第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:_________________
第四條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗(yàn)方法:_______
第六條 定做人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:_____________
第八條 結(jié)算方法和期限:______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。 第十二條 違約責(zé)任:______________________。
第十三條 合同爭(zhēng)議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭(zhēng)議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng):_____________________________________
定做人: 承攬人: 單位地址: 單位地址: 法人代表: 法人代表: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:篇三:承攬合同范本:技術(shù)開(kāi)發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術(shù)開(kāi)發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術(shù)開(kāi)發(fā)承攬合同書
項(xiàng)目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開(kāi)發(fā)方(乙方)______________________
填寫說(shuō)明
一、“合同登記編號(hào)”的填寫方法:
二、技術(shù)開(kāi)發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開(kāi)發(fā)合同包括委托開(kāi)發(fā)合同的合作開(kāi)發(fā)合同。
三、計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目應(yīng)填寫國(guó)務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、地、市(縣)級(jí)計(jì)劃,不屬于上述計(jì)劃的項(xiàng)目此欄劃(/)表示。
四、標(biāo)的.技術(shù)的內(nèi)容、形式:
包括開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開(kāi)發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。 提交開(kāi)發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報(bào)告等技術(shù)文件;
2.磁盤、磁帶、計(jì)算機(jī)軟件;
3.動(dòng)物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機(jī);
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃:
包括當(dāng)事人各方實(shí)施開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的階段進(jìn)度,各個(gè)階段要解決的技術(shù)問(wèn)題,達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。
六、技術(shù)情報(bào)資料的保密:
包括當(dāng)事人各方情報(bào)和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過(guò)中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保的,應(yīng)將給付定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時(shí),應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無(wú)需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項(xiàng)目的技術(shù)開(kāi)發(fā)(該項(xiàng)目屬_________計(jì)劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù):
________________________________________
三、研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃:
________________________________________
四、研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)、報(bào)酬及其支付或結(jié)算方式:
。ㄒ唬┭芯块_(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項(xiàng)研究開(kāi)發(fā)工作所需的成本;報(bào)酬是指本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成果的使用費(fèi)和研究開(kāi)發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。
本項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開(kāi)發(fā)成本實(shí)報(bào)實(shí)銷,雙方約定如下:
。ǘ┙(jīng)費(fèi)和報(bào)酬支付方式及時(shí)限(采用以下____種方式)
、僖淮慰偢叮篲___________元,時(shí)間:________________
、诜制谥Ц叮篲___________元,時(shí)間:________________
____________元,時(shí)間:________________
③按利潤(rùn)________%提成,期限:________________
、馨翠N售額____ %提成,期限:________________
、萜渌绞剑篲_____________________________________
五、利用研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點(diǎn)和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點(diǎn))履行。 本合同的履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)
在履行本合同的過(guò)程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開(kāi)發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任甲方承擔(dān)____ %,乙方承擔(dān)____ %.
本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確認(rèn)的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
。ㄒ唬⿲@暾(qǐng)權(quán):________________________________________
。ǘ┓菍@夹g(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方式
研究開(kāi)發(fā)所完成的成果,達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo),按____標(biāo)準(zhǔn),采用_____方式驗(yàn)收,由_____方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法
違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
。ㄒ唬┻`反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
。ǘ┻`反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
十三、爭(zhēng)議的解決方法
在本合同履行過(guò)程發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可以請(qǐng)求________進(jìn)行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
最新承攬合同15
發(fā)包方:______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī),乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為_(kāi)_____日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方______元整。大寫:______元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè),甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地,場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)土在______公里以內(nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,不按時(shí)付款造成停工,由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。
2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的.項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為,并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動(dòng)失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升______元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【最新承攬合同】相關(guān)文章:
最新承攬合同07-17
安裝承攬合同最新03-06
最新的安裝承攬合同03-04
最新的承攬加工合同02-27
最新承攬加工合同04-09
加工承攬合同最新04-12
最新的承攬加工的合同03-07
最新安裝承攬合同03-04
最新承攬加工合同范本09-04